工程施工合同廉洁协议书

工程施工合同廉洁协议书（通用31篇）

工程施工合同廉洁协议书 篇1

　　甲方：_________________身份证号：_________________籍贯：_________________

　　乙方：_________________身份证号：_________________籍贯：_________________

　　甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

　　一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%;甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

　　二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

　　三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

　　四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

　　五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

　　六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

　　七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

　　甲方(盖章) ___________

　　乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程施工合同廉洁协议书 篇2

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　施工单位（以下简称乙方）：

　　为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《_____》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：__________所有需要消防防火封堵的部位。

　　4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。

　　二、工程工期

　　1、合同工期：总工期为______日历日，开工日期暂定为______年______月______日，具体开工日期以甲方书面通知为准。

　　2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟一天，乙方向甲方支付￥______元的违约金；工期延迟累计达到10日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。

　　三、工程价款及支付方式

　　1、价款

　　（1）本合同采用包干单价方式计价，包干单价为：?______元/平方米，合同面积为______㎡，总价为人民币______元（大写：______）。包干单价包括但不限于人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、_____费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。

　　（2）工程施工用水、用电由总包单位提供接口，乙方自行装表计量，按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。

　　2、付款方式：

　　（1）通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%；

　　（2）剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清，质保金不计息；

　　（3）乙方在收取工程款时，需向甲方提供国家足额正规发票，否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。

　　四、双方权利与义务

　　1、甲方权利与义务。

　　（1）甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、材料、进度、施工管理进行监督及管理。

　　（2）甲方应及时确认有关的方案、图纸，协调与工程有关的问题。

　　（3）甲方应及时提供施工所必需的各种资料。

　　（4）甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。

　　（5）甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。

　　（6）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

　　（7）甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月内完成结算。

　　2、乙方权利与义务。

　　（1）执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。服从甲方及监理对工程质量、材料、进度、安全文明施工等方面的管理。

　　（2）从总包单位指定的水电接驳点接驳施工用水用电，与总包单位协商好水电费。

　　（3）合同签订后3日内将完整的施工组织设计报监理及甲方确认，按监理及甲方同意的方案组织施工。

　　（4）工程需要的材料由乙方供应和运输至现场并保证产品质量，乙方负责材料保管。乙方材料进场前，须提前1个工作日书面通知甲方及监理，进场时经甲方、监理共同验收并作书面记录。

　　（5）做好施工安全措施；遵守有关环境保护规定，采取措施控制和防范对环境的污染和危害；做好成品和相邻物品的保护(如房屋结构、各种管线等)；并承担由此造成的一切经济损失及法律责任。

　　五、工程质量及验收标准

　　1、本合同规定的乙方承包范围内的各分部分项工程，按规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方的要求进行施工和验收，工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及_____地区消防部门的验收标准，最终以消防部门通过验收并出具验收合格证为准。

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出场合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有全部对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3、完成所有的工程内容，具备竣工验收条件时，乙方按工程竣工的有关规定提请甲方进行竣工验收。提请竣工验收应提供完整的竣工资料和防火封堵施工记录报告报告各2份。甲方在收到乙方提交的防火封堵施工记录报告和相应的资料后组织有关单位、部门（包括消防部门）进行验收。

　　六、材料的提供

　　1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。

　　2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

　　3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。

　　七、保修责任

　　1、双方约定为：

　　保修期：______年；保修范围：所有施工项目。

　　2、保修期从具体竣工之日起算，保修期间发生维修,该维修项目从维修完成之日起另行计算保修期。

　　八、违约责任

　　1、甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的______%。

　　4、乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的，乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

　　九、争议解决

　　本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十、其他

　　1、本合同经双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。

　　甲方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

　　乙方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

工程施工合同廉洁协议书 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　为按期完成阳光馥苑住宅小区1#、2#住宅楼工程施工任务，确保施工质量和安全，甲乙双方共同协商，达成以下协议，共同遵守。

　　一、承包内容：包工不包料，施工图仲所包含的一切主体工程施工内容：如地基3：7灰土以上(含基槽开挖时配合人工清槽，坑底操平，灰土铺设过程中操平及基边未到位处补挖，雨天的地基排水)，屋面防水层以下及挂瓦(含女儿墙烟道排风道制作及安装)，不包含内外粉装饰的全部土建工程施工内容。

　　1.全部模板、砼、钢筋工程(甲方：电渣焊 乙方：闪光焊、电弧焊)。

　　2.全部砌体工程。

　　3.全部室内外回填土及散水灰土。

　　4.地下室外围防水找平层抹灰。

　　5.施工洞的留置及补砌，架眼的封堵，地沟施工及零星砌体。

　　6.内外架搭设，井架维护，安全通道安全防护，外围护网等(不含装卸架)。

　　7.屋面找坡层、保温层、找平层、按设计院或甲方意见留置温度缝。

　　8.建设文明工地的相关配合工作;并形成良好的生活氛围。

　　9.场地硬化，临时排水沟道，施工现场及生活用房临设的搭设。

　　10.未完成以上工程内容所必须的准备工作。(如机械就位、清理，进场材料的下车、整齐堆放等项工作)。

　　11.后盘上料人工或机械已包括在内。

　　12.除机械设备，架子车、水管、电缆线外，其余一切小型工具用具均由乙

　　13.负责各种材料的整齐堆放，木模板、方木的钉子拔除。

　　14.塔吊由乙方设专人指挥。

　　15.机械维修由甲方负责。

　　二、承包单价： 元/㎡。

　　1.设备除运输费外，场内倒运装卸、现场内材料、设备二次倒运用功不再计算。

　　2.人工费超过1000元的工程变更，按社会最低价进行调整，1000元以内不予调整。

　　3.每次工程罚款，甲方当场出示罚款罚单，结算时扣除。

　　4.施工现场的一切零星工程均由乙方安排，工地不发生零杂工。如乙方未安排，甲方将另行找人处理，其费用从乙方总结算款中扣除。

　　三、工期：主体90天封顶，主体封顶后30天内，栏板、女儿墙每拖后一天罚款300元，主体工期提前一天奖500元，如材料、水电、等特殊原因耽误工期顺延。

　　四、工程质量：

　　1.乙方进入工地后，由甲方技术员、工长进行技术质量交底，乙方应严格按照国家建筑工程验收规范施工。

　　2.做到自检、互检、交接检。

　　3.凡隐蔽工程，包括钢筋、模板、砼、填土等必须经甲方验收合格后方可施工。否则优此而造成的返工损失，全部由乙方承担。

　　4.模板面必须但到清水墙要求，如出现粉刷工程量，费用由乙方负责。

　　五、付款方式：

　　1.三层封顶后，付工程总款的30%。

　　2.主体封顶后，付工程总款的20%。

　　3.砌体完工后，付工程总款的10%。

　　4.粉刷完工后，付工程总款的20%。

　　5.交工验收后付17%。

　　6.剩余3%作为保修费，一年后付清。

　　六、施工管理：

　　乙方所有人员必须服从甲方统一管理，统一调配，并无条件服从工期要求，所有人员必须遵守工地各项规章制度，否则给予处罚，严重者甲方有权终止合同，清理出场，不予结算。由此而造成的一切损失均由乙方负责。

　　七、为确保工程质量，按期顺利进行，应做到：

　　1.乙方必须配备技术过硬的现场技术管理人员两名，负责施工全过程中的施工放线工作，甲方及时检查指导。不得随意更换和裁减人员，不得随意离开施工现场(如有事应请假经批准后方可离开)否则甲方有权以每天100元处罚。

　　2. 乙方必须配备熟悉砖混施工的砌体、钢筋、木模、砼施工员个一人。经本项目确定的人员不得随意变动，不得到其它工地另行负责项目，随意离开每人每次罚款50元。

　　3.乙方必须严格按照我项目部管理人员的技术交底及施工方案进行施工，按章操作、遵守规范、不得违章蛮干，否则后果自负。我项目部将按其情节每次处以100-500元罚款。

　　4.乙方必须每日工完场清，保持工作面整洁，对当办理即必须及时清运到指

　　5.施工中，辅助材料(钉子、扎丝)的用量不得超过施工预算的用量。施工中发现乙方浪费材料，甲方有权做出不低于浪费材料3-5倍的罚款。

　　6.甲方提供灶房和现场办公室共两间，其他施工人员住宿由乙方场外租房，费用自理(甲方不提供床板)。

　　7.质量、技术。

　　严格按照项目部施工方案、技术交底施工，项目部质量员、技术员有权对主体队不按方案、交底施工的进行罚款。

　　八、安全:

　　1、乙方进场人员，必须接受甲方安全教育，遵守施工现场各项安全规章制度。施工中因违反安全技术操作规程所造成的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任及经济损失。

　　2、文明施工：乙方人员进场施工，必须遵守关于文明施工的有关规定，不准打架、骂仗一次每人罚款50元，酒后操作一次每人罚款100元。

　　3、未经许可不准将工地工具、材料等随便带出大门，发现后，甲方将处以罚款。

　　九、乙方承担的分项工程，除达到质量、安全、工期要求，还应做到工完场清，合理利用费料，木工应将模板、方木、钢管、扣件清理干净，并按指定地点堆放整齐，砼工在施工过程中应及时将落地砼清理再用;钢管供应严格按图纸规范规定下料，制作安装完毕后应将多余材料及料头清理归堆。凡未做到的，甲方有权处以罚款。

　　十、对施工质量好、且节约材料，现场管理好，做到工完场清，且无安全事故，甲方可给予适当奖励，并在以后的施工中优先考虑。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

工程施工合同廉洁协议书 篇4

　　甲方：______(已建单位)

　　地址：______

　　法定代表人：______

　　授权代表人：______

　　乙方：______(后建单位)

　　地址：____________

　　法定代表人：______

　　授权代表人：______

　　根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情况下，经协商一致，签订本协议。

　　第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。

　　第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工

　　1.施工地址：_______________

　　2.与甲方线路的距离：_______

　　3.施工长度：_______________

　　第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

　　1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必须达到0、6m的最小净距，不达标的必须整改;

　　2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

　　第四条责任划分

　　甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。

　　1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护，发生强电侵入，导致原有杆路出现线路故障及经济损失，由新建方承担责任;

　　2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。

　　第五条双方义务

　　甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

　　第六条双方权利

　　甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

　　第七条不可抗力

　　因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。

　　第八条法律适用和争议解决

　　本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

　　第九条附则

　　1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

　　2、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

　　3、本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

　　5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

　　甲方(盖章)：_______

　　乙方(盖章)：______

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　____年___月__日

　　____年___月___日

　　出租方(甲方)：______，男/女

　　______年______月______日出生

　　身份证号码：____________承租方

　　(乙方)：______，男/女

　　______年______月______日出生

　　身份证号码：____________

　　甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

　　一、甲方将位于______市______街道______小区______号楼______号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自______年______月______日至______年______月______日，计______个月。

　　二、本房屋月租金为人民币______元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初______日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。

　　三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。

　　四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。

　　五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前______个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后______天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。

　　六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前______个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金元。

　　七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。

　　八、本合同连一式______份，甲、乙双方各执______份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　________年________月________日

工程施工合同廉洁协议书 篇5

　　建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围：

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、承包造价： 元(大写：)。

　　二、工程期限

　　根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)

　　开工日期为20__年 月 日至20__年 月 日，总工期 天。

　　三、本工程竣工质量为一次性合格工程

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

　　四、工程价款支付及结算

　　本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

　　五、其它约定

　　1：甲方承担的安全责任、权利

　　(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

　　(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

　　(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;

　　(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利

　　(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度;

　　(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;

　　(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违 章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;

　　(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安 全施工需要时，人员不得进入施工现场。

　　六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　代表人：

　　身份证号：

　　公章

　　年月

　　乙方： 代表人： 身份证号：公章 年日 日 月

工程施工合同廉洁协议书 篇6

　　合同编号：_________________

　　发包方：(甲方)_____________________________

　　承包方：(乙方)_____________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　（一） 工程名称：______________________________________________

　　（二） 工程地点：______________________________________________

　　（三） 工程内容：______________________________________________

　　（四） 承包范围：______________________________________________

　　（五） 承包方式：______________________________________________

　　（六） 承包单价：______________________________________________

　　第二条 工程合同造价(含应纳税费) ：______________________________

　　第三条 工程工期

　　施工工期为_______天，自____年____月____日至_____年_____月_____日。实际工期以甲方通知乙方进场的次日起计。

　　第四条 工程质量标准和保修期。

　　（一） 工程质量标准：国家现行施工及验收规范，并符合设计要求。

　　（二） 工程保修：保修期自验收合格之日起为期_________年/月，保修期内若发生___________问题，乙方须在甲方要求时间内免费维修完毕；保修期内若发生__________________问题或保修期过后发生的一切工程问题，乙方须负责维修。

　　第五条 材料设备供应

　　（一） 工程所需所有材料及施工设备由乙方采购供应至施工场地（仓库）。

　　（二） 材料、设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，由乙方负责所造成的损失。

　　（三） 工程材料和设备差价的处理办法：不再另行调整。

　　（四） 施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料不适用的，甲方需按材料实际采购价格，回收全部不适用的材料，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料由乙方自行处理。

　　第六条 工程款结算和支付

　　（一） 工程款的结算：______________________________________________________

　　（二） 工程价款支付方式：

　　每月按桩基础工程完成量的_______%支付工程进度款，余_______%待验桩合格后个月内办妥结算并一次付清余款。

　　第七条 双方责任

　　（一） 甲方责任：

　　1.办理施工报建、督促总包单位办理施工许可证、临时场地、占用道路报批等报批手续。提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前________天内完成“三通一平”，接通水、电源，同时向乙方提供施工图纸________份，地质勘探报告_______份（其中包括竣工用图_________套）。

　　2.开工前_________天完成由甲、乙双方及设计单位参加的施工图会审。对乙方在施工时发现设计错误而提出的意见，甲方应在收到书面通知的________天内会同设计方进行处理并签证。

　　3.委派专人为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其他事宜。

　　4.组织工程竣工验收，办理竣工结算。

　　5.向乙方提供工程技术资料，施工现场及周围地下管线和邻近建筑物的资料。

　　6.按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。

　　（二） 乙方责任：

　　1.收图后，在开工前_______天内完成施工图会审，在________天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划送甲方审查，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场。

　　2.按施工规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人；凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门。

　　3.做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表。

　　4.须委派持有与工程项目相适应的资格证书的项目经理__________为现场代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全问题。

　　5.施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担。

　　6.施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时，应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理。

　　7.工程竣工______________天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。

　　8.乙方负责对邻近建筑物、地下给排水管、消防管及电线电缆的监测和采取减压措施，属甲方责任其措施费用由甲方负责。如因施工措施不当引起周边建筑物、地下给排水管、消防管及电线电缆受损，乙方应负责修复并承担所发生的费用。

　　第八条 工程验收

　　（一） 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　（二） 隐蔽工程乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后_________天内到现场验收，经检验合格并合符设计要求时，双方签字后方进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，工期顺延。凡检测结果不合格，检测费及返修费用均由乙方承担，工期不顺延。

　　（三） 工程竣工前_________天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后__________天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料（包括分包工程的竣工验收资料）向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在双方商定的期限内补建或返修后进行验收，直至验收合格为止，经检验合格日期为竣工日期。

　　（四） 工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上修改并加盖竣工章及编制竣工资料_________份交甲方。工程变更较大的，由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。

　　第九条 违约责任

　　（一）甲方违约责任

　　甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。

　　1.不按期交出施工场地、接通水、电源。

　　2.因图纸或设计变更未及时送达乙方。

　　3.逾期组织验收。

　　4.其他甲方原因造成的。

　　（二）乙方违约责任

　　1.乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。

　　2.乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价__________%的赔偿金。

　　3.若工程质量达不到设计要求时，经质监部门确认为乙方责任的，乙方应承担增加检测桩的费用及补桩加固的费用。因质量问题造成甲方经济损失由乙方负责赔偿。

　　第十条 其它约定条款：

　　（一） 乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知给乙方。

　　（二） 在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责。

　　（三） 甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。

　　（四） 施工中如发现有影响施工深度在________米以下的地下障碍物时，乙方通知甲方后，甲方应在_________小时内提出处置方案。由此发生的费用由甲方承担，工期顺延。

　　第十一条 争议解决办法：

　　本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第_______种方式解决：

　　（一） 向武汉仲裁委员会申请仲裁；

　　（二） 向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十二条 合同期限及生效

　　本合同经双方盖章签字生效，至工程竣工验收付完款后止。本合同正本______份，双方各执_____份，均具同等法律效力。

　　建设单位：（盖章）__________ 施工单位：（盖章）__________

　　签约代表：__________________ 签约代表：__________________

　　签约日期：_________________年_____________月_____________日

工程施工合同廉洁协议书 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm　临时电线路及配电柜(1800-800-500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV-240mm2电缆125m/条-4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800-800-500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

　　法院诉讼解决。

　　甲方：乙方：

　　法人(代表)：

　　日期： 年 月 日

工程施工合同廉洁协议书 篇8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　按照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将“_________办公大楼布线工程”(工程地址：_________)项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商，达成如下协议：

　　第一条 工程范围

　　综合布线系统：按所附清单提供设备及材料，并完成98个信息点(其中数据点65个，语音点34个)的安装、调试;工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。

　　网络系统：按所附清单提供设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。

　　所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”(以下简称“方案”执行)。

　　第二条 工程承包方式

　　工程承包方式采取包工包料，工程涉及的所有材料、设备数量按照“方案”执行，详见“方案”及合同附件。

　　第三条 工程总造价及付款方式

　　1、工程总造价

　　工程总造价为：￥元整(大写：_________)。

　　注：以上价格组成详见附件

　　合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。

　　2、付款方式

　　① 工程验收合格后，甲方应在5日内将合同金额的97%，即_________元整(大写：_________)一次性付清给乙方。

　　② 工程质保金为合同金额的3%，即$$$;工程质保金在工程验收合格之日起满一年后付清给乙方。

　　注：工程款项均以银行转帐的方式支付。

　　第四条 工程工期

　　1、合同生效之日起_________日内，乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工方案(由乙方负责制作)，并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。

　　2、工程开工日期为：_________

　　3、若确需对“设计方案”做改动，由双方项目负责人确认后方可实施。

　　4、如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字(盖章)确认后乙方可将工期顺延。

　　5、甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延;如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

　　6、乙方应在_________前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。

　　第五条 工程验收

　　乙方竣工后3日内，向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料(工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等)和工程竣工图纸壹套;

　　1、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格;

　　验收标准按“_________办公大楼布线方案”，以及《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)、《计算站场地技术条件》(gb2887-)等有关国家标准的要求执行;

　　2、验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字(盖章)。

　　第六条 双方责任

　　甲方责任：

　　1、按合同要求支付工程款;

　　2、协调有关部门给乙方提供材料存放场所;

　　3、协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电;

　　4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施;

　　5、工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担;

　　6、甲方指派_________协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当_________不在时由_________代签。

　　乙方责任：

　　1、合同生效后，_________日内进场确定施工方案;

　　2、工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品;

　　3、按质按量按期完成施工内容;

　　4、在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担;

　　5、整个布线系统工程提供5年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内;

　　6、响应服务时间在2小时以内，需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题(法定休息日除外);

　　7、编写工程竣工、验收及管理文档，提供实际的网线布线图和每一个信息点、语音点的fulke书面测试报告。

　　第七条 违约责任

　　1、如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。

　　2、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。

　　3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。

　　4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承担因此造成的对方的损失。

　　5、如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国民法典》的有关条款进行处理。

　　6、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

　　第八条 其它

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字(盖章)后起生效。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　法人代表或授权代理人：_________ 法人代表或授权代理人：_________

　　签章(公章)：_________ 签章(公章)：_________

　　_________年__月__日 _________年__月__日

工程施工合同廉洁协议书 篇9

　　发包方：(简称甲方) 天下石仓(天津)有限公司 承包方：(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称:天下石仓1#地二期高低压配电工程

　　1.2 工程地点：天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内

　　1.3 工程内容：按工程设计图纸内容(配电室土建除外)的

　　1*1000KVA配套高低压供配电设施(接地，设备槽钢，照明系

　　1.4 承包范围：见招标文件及工程设计图(不含计量，负控甲方提供)

　　1.5承包方式：本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、

　　1.6合同价款：本工程造价：1400000.00 元(含税价)

　　1.7合同价包括：材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、

　　二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费(包括专业措施费：各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等)、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利

　　第二条：.技术规范及标准

　　本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准和规定。

　　IEC-298-1981《交流金属封闭开关设备和控制设备标准》;

　　DL404-91《户内交流高压开关柜和电气元件凝露及移实验技术条件》。

　　IEC60298《交流金属封闭开关设备和控制设备》

　　GB3906-20xx《3-35KV交流金属封闭开关设备》

　　GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

　　GB1984-89《交流高压断路器》;GB1208-87《电流互感器》

　　GB311《高压试验技术》; SD/T318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

　　400V低压开关柜技术规范

　　1.标准及规范

　　产品制造应符合以下标准：

　　国家标准GB7251《低压成套开关设备》

　　国际标准IEC439《低压成套开关设备及控制设备》

　　国际标准IEC290的有关要求。

　　主要设备清单

　　见图纸：1)略

　　2)产品型号按图纸执行，品牌及生产厂家甲方指定3家从中选用。

　　第三条：工程期限

　　2.1 全部工程开工日期：本工程定于 20xx 年 6 月 4 日开工。

　　2.2 设备进场安装日期20xx 年 6 月 18 日。

　　2.3 全部工程竣工日期：本工程定于 20xx 年 7 月 8 日竣工。

　　2.4 全部工程总日历天数 / 天。

　　第二条 工期延误与工期奖罚

　　3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期

　　3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时间内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

　　3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　3.3.1 设计变更。

　　3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

　　3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

　　3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

　　3.3.5 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造

　　第四条 甲方工作

　　4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

　　4.2 甲方提供施工电源，乙方自行解决施工所需的材料及工具。

　　4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　4.4 甲方在开工前15天将工程施工图1份及有关技术资料提供给乙方。

　　4.5 组织设计院、乙方进行图纸回身，并向乙方进行设计交底。

　　4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。

　　第五条 乙方工作

　　5.1 按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

　　5.2 乙方应在 20xx 年 6 月 10 日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方，甲方应在 3 日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。

　　5.3乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

　　5.4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生

　　5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　5.6严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

　　5.7 乙方免费协助甲方办理送用电相关手续。

　　第六条 价款支付与调整

　　6.1、设备到场三天内付总工程款20%。供电后一周付至总工程款95%(付95%工程进度款时承包人必须先提供工程款全额发票。)

　　6.2、施工单位必须提供当地地税局认可的正式发票，具体分以下几种情况：

　　6.2.1天津地区以外登记注册的企业必须提供天津市外管站开出的建筑安装发票。

　　6.2.2天津地区已登记注册的企业在合同签订后必须凭合同先到当地武清区汊沽港镇地税局进行登记备案，然后提供企业自开的武清区汊沽港镇地税局代开的建筑安装发票。)

　　第七条 材料设备供应

　　7.1 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证及材质证书。

　　7.2 根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。

　　第八条 质量与验收

　　8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进

　　8.2 隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽工程前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

　　8.3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

　　8.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可见竣工验收。

　　8.5 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如提前使用，即视为竣工验收。

　　8.6 乙方在验收后 6 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图3套。

　　第九条 设计变更

　　9.1 施工中如需变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。

　　9.2 乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。

　　9.3 由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。

　　第十条 竣工结算

　　10.1甲方在收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后一个月内予以核实，给予确认或提出修改意见。结算时因甲方提出的工程量发生增减的，减少的部分如实扣除;

　　10.2合同外工程量变更计算：

　　10.2.1增加或减少的工程量以现场实际丈量计算，丈量需经甲方及监理的确认。

　　10.2.2若合同内有相对应子目，则单价=投标单价合同总价/投标总价; 10.2.3若没有相对应子目，双方协商价格。

　　10.3经甲方审核签字和经乙方签署同意的结算为最终结算。

　　第十一条 工程保修

　　11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的10%预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。

　　11.2 保修项目及保修期限。

　　11.3 保修期间，因施工质量问题，经甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后壹天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

　　第十二条 争议，仲裁

　　12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列 2 种方式解决：

　　①向 天津市 仲裁委员会申请仲裁;

　　②向人民法院起诉。

　　第十三条 甲、乙方驻工地代表

　　13.1甲方驻工地代表姓名： 焦发国

　　第十四条 合同附件

　　14.1 在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。

　　14.2 招标文件

　　第十五条 合同份数及有效期

　　15.1 本合同一式 3 份。甲方 2 份，乙方 1份。

　　15.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　15.3本合同附件与本合同具有同等法律效力

　　发包方(盖章)： 承包方(盖章)：

　　单位地址： 单位地址：

　　法定代表人(盖章) 法定代表人(盖章) 委托代理人(盖章) 委托代理人(盖章) 电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

工程施工合同廉洁协议书 篇10

　　发包方(下称甲方)：______________________

　　承包方(下称乙方)：______________________

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：

　　第一条、工程项目概况

　　1、工程名称：________________________。

　　2、工程地址：________________________。

　　3、承包方式：乙方包工、包辅料。甲方供商品混凝土及4mm的钢筋。

　　4、工程范围与内容：

　　(1)甲方负责混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找平、(乙方配合找平)。

　　(2)乙方方负责C30混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。

　　(3)使用所有机械设备及辅助材料均由乙方自带。

　　(4)混凝土地面质量标准：国家混凝土标准地面施工。

　　(5)乙方严格按照国家混凝土标准地面施工施工。

　　第二条、工程量及工期

　　1、暂定工程量：混凝土地面平方米。

　　2、工期：20____年___月___日开工，20____年___月___日竣工。日历工期14天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。

　　3、甲方负责提供施工图纸。

　　第三条、工程质量标准

　　乙方按照国家现行规范施工，达到混凝土地面验收合格标准。

　　第四条、合同价款

　　1、合同价款计算：每平方米_____元，合同总价约：______元

　　2、工程量按实际结算。

　　第五条、工程款支付

　　乙方进场施工三内支付工程总价的30%;当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的30%;工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的40%。

　　第六条、双方职责

　　1、甲方职责

　　(1)甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。

　　(2)甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。

　　(3)负责协调配合管理施工现场。

　　(4)甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员用水、用电乙方负责。

　　(5)工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护。

　　2、乙方职责

　　(1)乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　(2)施工现场内做到工完场料清。

　　第七条、安全施工

　　乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。

　　第八条、关于工期延误

　　以下原因造成工期延误，经过甲方确认，工期相应顺延。

　　(1)甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。

　　(2)不可抗力：自然灾害等。

　　第十条、违约

　　合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。

　　第十一条、合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。

　　第十二条、合同生效与终止

　　1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。

　　2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。

　　第十三条、合同份数

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。

　　发包方(签章)：

　　承包方(签章)：

　　合同签订时间：

工程施工合同廉洁协议书 篇11

　　立合同人：

　　发包方（简称甲方）：______________

　　（名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、帐号、电子信箱。）

　　承包方（简称乙方）：______________

　　（名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、帐号、电子信箱。）

　　根据《中华人民共和国民法典》和煤炭行业的有关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、公平、诚信的原则，就煤矿土方剥离工程施工事宜签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程项目名称为____露天煤矿剥离及装运。

　　2.工程地点为：____。

　　3.工程内容：按甲方提供的工程设计图纸进行土石方施工。

　　4.工程量：总面积____平方公里；概算土方量_____亿立方；运距____公里.深度平均约____米。

　　5.承包范围：按采矿许可证所截矿区范围内甲方指定的煤矿开采区域____平方公里内。

　　6.承包方式：挖运平。

　　7.进场时间：____年____月____日。

　　8.工租工期：暂定____年。

　　第二条 承包条件

　　1.合同生效后甲方给乙方提供本工程有关的文件、技术资料及施工图纸。

　　2.在乙方机械设备进场前，由甲方给乙方支付每台____元人民币机械设备调遣费（机械设备台数暂按____台计算）。该款打入乙方在本合同所列帐户，待乙方机械设备到达施工现场正常施工一个月后双方结算时由甲方从乙方工程款中扣除。

　　3.乙方施工机械设备到达工程地点_______日内，甲方按月计划工程量总造价的_______%向乙方支付调遣费和临时费用（乙方须提供设备原始发票、合格证、照片等）。

　　4.乙方机械设备进入施工现场_______日内由甲方按乙方月计划工程量总造价的_______%向乙方支付备料款。

　　第三条 合同价款

　　1.工程单价：土石方刹离_______元人民币/立方。按照开挖面，双方测量为准进行计量。

　　2.在施工过程中如遇流沙、岩石爆破等情况由双方商议另行计价。

　　3.乙方施工所需的热料、用电、雷管、炸药、水等由甲方按正常标准供应，费用在乙方次月结算工程款时扣除，以此类推。

　　第四条 双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1.负责提供该露天煤矿符合开采条件的所有合法手续、证明、证件等，如该项目的采矿许可证、媒炭生产许可证、工程开工许可证等，确保工程顺利施工。

　　2.办理工程用地的征用和施工设计内规定的临时用地的租用，及草原、树木的赔偿，工程现场障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的相关资料。

　　3.协调当地农牧民关系及与工程施工相关政府部门的关系。负责解决施工现场的生活用水、用电，施工通信、运输道路、场地平整，场外运输道路的维修，安排好现场排水沟流向等施工前期的各项准备工作。

　　4.组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后_______日内分送有关单位。

　　5.指派专业人员为驻地代表.对工程安全进度、质量、合同履行等情况进行监督检查并及时解决应由甲方解决的相关问题。对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，所发生的费用由乙方承担。

　　6.负责制定各项管理目标，下达年、季、月、旬（周）施工计划和材料、设备计划。按时参加工程的日验收、中间验收、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收。

　　7.有权调整乙方施工的工程范围和工程量，工程范围和工程量的变化不影响合同单价。

　　8.按照约定办理施工现场签证和竣工结算，按时拨付工程款项。在拨付工程款项前，有权要求乙方完善材料款、租用设备费用及人员工资的有关手续，必要时有权代扣、代发。

　　（二）乙方的权利义务

　　1.乙方指派代表_______负责施工现场的管理及与甲方的联系协调工作。

　　2.编制施工设计方案，严格按图纸施工，安全文明施工，确保工程质量。接受监理和甲方指派管理人员的指导、监督和检查，与现场其他单位协调配合。

　　3.负责施工区域内临时道路、临时设施、凿井、水电设施的管理和维修工作。负责施工过程中的安全、保卫及治安工作，如遇问题应及时处理和向甲方报告。

　　4.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划（包括月计划、用水用电计划）、月施工统计报表、工程施工报告等。

　　5.工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清，在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算报告。

　　6.施工建设的永久建筑和设备，在施工期间由乙方负责维修和保养，保证露天煤矿在移交时建筑安装工程的质量。凡利用永久建筑和设备发生的维修和保养费用由乙方承担。

　　7.乙方的施工人员应当具备相应的从业资格证书，特种作业人员应持有特种作业证书，做到持证上岗。乙方应当依法为施工人员办理意外伤害保险并承担相关费用。防范并杜绝人身或财产事故和工程质量事故的发生。

　　8.乙方不得将本合同项下的工程向第三方分包或转包，否则甲方有权单方面终止合同。并有权要求乙方承担相应的经济赔偿责任。

　　第五条 资料移交

　　1.在本合同签订之日起_______日内，甲方负责向乙方提供完整的露天煤矿剥离、开采设计说明书及施工图纸_______份；施工技术资料（包括工程水文地质资料，水准点和坐标控制点等）_______份，及有关施工的规定、规程、质量标准和环保规定等_______份。

　　2.在乙方进场前_______个工作日内，甲方应向乙方现场交验开采范围坐标控制点。

　　3.在乙方进场后_______个工作日内，乙方应将施工方案报甲方审批。

　　第六条 施工设备的采购及验收

　　1.乙方所铸开采设备，由乙方按照合同双方所约定的型号、功率等技术参数进行采购。设备必须有产品合格证或质量检验证书，否则视为不符合质量要求，不得用于施工，甲方有权要求乙方限期将设备运离施工现场。

　　2.乙方应积极安排设备的采购、运检等事宜，保证按时、按质、按量到达施工现场（具体工作进度由双方另行协商）。

　　3.因机械设备质量不合格造成工期延误、开采量达不到双方约定的，乙方应积极补充合格设备，并承担因此给甲方造成的所有损失。

　　第七条 安全施工、环境保护和文物保护

　　1.乙方应遵守煤炭安全法及建设工程施工安全生产有关规定，做到安全施工，随时接受各级安全检查人员的监督检查。按规定采取措施做好安全防护工作，消除事故隐患。如发生人身伤亡事故应立即通知甲方代表并上报有关部门，承担因其责任造成的各项损失。

　　2.乙方应遵守甲方的职业健康安全管理要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等。按规定为施工现场人员配备安全防护用品，确保施工人员的人身安全。

　　3.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持等

　　的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。

　　4.乙方在施工中如发现文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护现场，及时通知甲方和相关部门，并采取妥善措施予以保护，若未按规定采取指施造成的损失由乙方承担。

　　5.乙方在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆、交通要道、高边坡附近施工时，在施工前应向甲方上报安全防护措施，经甲方审批后实施。

　　6.若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良影响，即视为乙方违约，甲方有权单方终止合同。

　　第八条 工程延期处理

　　1.因甲方未能按照合同约定完成“四通一平”、设计图纸供应不齐全、不及时，工程款项拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非归责于乙方原因而影响工期时，则工期相应顺廷。若工程施工中途停工或窝工，经甲方签证后，工期相应顺廷。

　　2.因可归责于乙方管理不善或工程质量返工、事故处理等耽误工期的，工期不顺廷。

　　第九条 工程质量和验收

　　1.乙方应严格按照工程施工图纸、说明书，并结合有关规定、规程和标准进行施工，接受甲方代表和工程监理人员的监督。

　　2.甲方要求的单位工程达到的质量等级，以该行业的工程质量标准验收。

　　3.乙方在施工中应当遵守下列规定：

　　（1）主要机械设备型号功率等应按合同规定购买，需要改变或待用时，须经甲方同意。

　　（2）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方和工程质量监督站。重大质量事故处理方案应经主管部门、设计、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经甲方和设计单位签证后实施。由此而产生的费用支出由乙方承担，同时工期不予顺延。

　　4.工程验收：由甲、乙双方组织有关单位进行中间验收和月末验收，验收合格后各方在验收文件上签字认可。

　　第十条 履约保证金

　　1.乙方在本合同签订之前，应向甲方缴纳履约保证金，每个标段为人民币_______万元整（标段具体范围为_______）。

　　2.乙方存在下列情况之一的，甲方有权没收履约保证金：

　　（1）由于乙方原因造成的拖延工期达_______日以上；

　　（2）因乙方施工质量不合格，返工后仍不合格时；

　　（3）乙方无力履行或擅自终止合同、将本合同工程分包或转让时。

　　3.履约保证金按施工年限返还，每施工期满_______年返还_______元。以此类推.工程完工验收合格后_______日内退还剩余保证金。

　　4.此履约保证金为无息返还。

　　第十一条 工程价款的支付与结算

　　1.剥离工程按照甲乙双方共同确认的每月实际工租量进行结算，每月结算_______次，每月的_______日和月末为结算日，结算币种为人民币。

　　2.甲方收到乙方的半月报表及工程进度款申请书后，必须在_______日内核实工程量及工程进度款总额，及时按工程进度总额的_______%进行结算，剩余_______%的月进度款于下次结款日予以结算，以此类推。

　　3.工程竣工后，乙方向甲方提供_______套完整的竣工资料和结算报告，经甲方审核后，在_______天结清全部款项。

　　4.工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应包括：施工组织设计或方案、设计变更文件、工程变更、岩石硬度变化签证、施工面涌水量实侧资料及地质条件变化的实测资料、价差调整资料、其他有关工程造价增（减）的签证。

　　第十二条 合同的变更、修改、终止及解除

　　1.合同的变更与修改

　　（1）本合同的变更需经双方协商同意。

　　（2）本合同履行期间，发生特珠情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_______天内）签订书面变更合同，该合同将成为本合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　（3）本合同及其附件的修改必须经合同双方取得一致意见并签署书面补充合同。

　　2.合同的终止与解除

　　（1）合同履行过程中，如乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止合同履行，扣除履约保证金，要求乙方在_______天内退出施工现场，并承担由此引起的一切责任及损失。

　　包括：①出现重大质量事故；严重违章作业、违法乱纪，给甲方造成重大损失。

　　②在合同期内无力完成任务；③因乙方原因连续2个月施工进度不满足进度要求；

　　④处于自身利益，恶意放弃后续工程施工；⑤不服从甲方管理，且屡教不改；⑥乙方无力管辖其人员，造成罢工、对甲方围攻或进行人身威胁及对甲方声誉造成不良影响等。

　　（2）本合同履行过程中，如有下列情况之一的，本合同应予以解除：包括：①双方合意解除本合同；②任何一方违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全艘履行且导致合同目的不能实现时，任何守约方有权要求解除合同；③不可抗力事件或其他影响持续超过_______天且未达成双方认可的解决方案，任何一方均可通过书面形式通知对方而解除合同；④因国家政策变化而导致本合同无法履行。

　　第十三条 违约责任

　　1.甲方违约责任

　　（1）甲方未能按约定履行职责，除工期顺廷外，还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。

　　（2）如可归责于甲方原因，导致不能正常施工或由于涉及变更以及设计错误造成的返工，施工工期顺延，并应赔偿由此给乙方造成的经济损失。

　　（3）因甲方原因逾期支付工程款项，施工工期顺延，并应以未付款项每日万分之_______向乙方支付延期付款的违约金。如该违约金不足以赔偿乙方各项损失的，甲方还应予赔偿。

　　2.乙方违约责任

　　（1）工程质量不符合合同约定的，乙方应无条件负责返工。由此造成的工期延误，应以需要返工工程量造价款项的万分之_______向甲方支付赔偿违约金。

　　（2）乙方在工程承包期间，不得将煤矿剥离工程二次转包给第三方。甲方一经发现乙方二次转包，有权终止合同，有权要求乙方承担由此造成的一切经济损失。

　　3.如违约方的行为造成守约方经济及其他方面的损害，守约方可进一步向违约方追索。

　　第十四条 保密和信息披露

　　1.合同双方保证对在谈判、磋商、签订、执行本合同过程中所获悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件、资料以及本合同的内容和履行情况予以保密。

　　2.除了法律法规的规定，或者相关有权政府部门的要求外，未经本合同另一方的同意，任何一方均不得直接或间接地以任何形式披露或者泄露本合同所包含的任何内容以及所涉及的任何交易，但向各自负有保密义务的工作人员和法律顾问披露的除外。任何一方应尽力促使各自的工作人员对本合同所涉及的内容进行严格的保密。

　　3.本合同的保密条款为持续性条款，且无论本合同无效、解除、终止均不影响保密条款的延续性和有效性。无论本合同的任一方作为合同当事人的资格和权利是否终止，本合同的任一合同当事人均应遵守本条所约定的保密义务。

　　第十五条 不可抗力

　　1.任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同义务的行为，将不视为违约，但应当在条件允许情况下采取一切必要补救措施以减少因不可抗力造成的损失。

　　2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_______日内将经由当地公证机关出具的证明文件或有关政府批文及合同不能履行或者有要延期履行的书面资料通知对方。不可抗力事件消除后，受影响方应尽快向对方发出有关“不可抗力事件”消除的通知。

　　3.不可抗力事件或其影响终止成消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　第十六条 通知

　　1.任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通信，除双方另有约定外，应按双方当事人在本合同中列明的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式进行；通过传真、电话、电子邮件发出的任何文件、资料、通知，在发出后即视为收讫。通过邮寄发出的任何文件、资料、通知，在寄出10日后即视为收讫。

　　2.任何一方在本合同所列的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发生改变的，应自变更之日起_______日内以书面形式通知对方，否则，对方按照原来的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发出的文件、资料、通知等均视为在前款约定的时间内收讫，由此产生的一切后果，均由另一方自行承担。

　　第十七条 法律适用及争议解决

　　1.本合同的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本合同产生或与本合同有关之争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

　　2.凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果争议自发生之日起30日内仍不能得到解决，则任何一方均有权选择以下第_______种方式解决：

　　（1）向_______仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。

　　（2）向_______人民法院起诉，以诉讼解决争议。

　　第十八条 合同的生效及其他

　　l.本合间的附件为本合同不可分割的一部分；本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

　　2.本合同中未尽事宜或出现与本合同相关的其他事宜时，由双方协商解决并另行签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。

　　4.本合同一式_______份，每方各执_______份，具有同等法律效力。

　　5.本合同由甲乙双方在中华人民共和国_______签署。

　　（以下无合同正文条款）

　　甲方：__________________（盖章） 乙方：__________________（盖章）

　　法定代表人或授权代表：__（签字） 法定代表人或授权代表：__（签字）

　　日期：__________________________ 日期：__________________________

工程施工合同廉洁协议书 篇12

　　甲方：______________________________________

　　乙方(施工责任方)：________________________

　　甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。

　　为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。

　　二、方式

　　三、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。

　　在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任1.甲方责任：(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2.乙方责任：(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。

　　尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。

　　否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。

　　做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　(5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

　　(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。

　　如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。

　　同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　(8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　(9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　(10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

　　五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。

　　必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

　　因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　(2)质保金：质保金按工程总造价的_

　　______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。

　　因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。

　　工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　甲方：________________乙方(施工责任方)：______

　　代表：________________代表：____________________

　　经办人：______________施工责任人：______________

　　________年____月____日________年______月______日

工程施工合同廉洁协议书 篇13

　　发包方(甲方)：______________

　　承包方(乙方)：______________

　　因甲方承建____________________________工程的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察，由乙方承包分包施工任务。为明确双方的责会、权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条 工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条 工程工期

　　1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;

　　2.主要节点工期：___________________________________。

　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。建筑施工劳务合同范文节选!

　　第四条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。

　　第五条 组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1.本合同;

　　2.本合同附件;

　　3.招投标文件;

　　4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条 标准规范

　　本合同适用标准规范：______________________________________。

　　第七条 甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

　　7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第八条 乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

　　5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

　　7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

　　8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第九条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条 材料、设备供应与管理

　　1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第十一条 承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价：________________________________________。

　　2.承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);

　　文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十二条 结算办法及付款方式

　　1.每月_____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，_____日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

　　3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

　　第十三条 施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　第十四条 工程保修

　　1.保修范围、期限：___________________。

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十五条 保险

　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十六条 争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　第十七条 合同履约保证金

　　1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。

　　若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

　　第十八条 不可抗力

　　1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十九条 合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第二十条 合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　____________年________月_______日____________年________月_______日

工程施工合同廉洁协议书 篇14

　　甲方：_________________________　　乙方：_________________________　　甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：　　

　　第一条甲方兴建的综合楼，位于____________________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。　　

　　第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为________年，贷资计算按年息________计。　　

　　第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。　　

　　第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。　　

　　第五条偿还贷资额本金及利息，________年期必须偿还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。　　

　　第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。　　

　　第七条陈述和保证　　7.1甲方的陈述和保证　　

　　（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；　　

　　（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；　　

　　（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。　　7.2乙方的陈述和保证　　

　　（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；　　

　　（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；　　

　　（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。　　

　　第八条违约责任　　8.1除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_________％的违约金。　　8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。　　

　　第九条保密　　一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他

　　第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。　　

　　第十条补充与变更　　本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。　　

　　第十一条合同附件　　11.1本合同附件包括但不限于：　　

　　（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；　　

　　（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件　　11.2任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。　　

　　第十二条不可抗力　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。　　

　　第十三条争议的解决　　本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。　　

　　第十四条权利的保留　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。　　

　　第十五条后继立法　　除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。　　

　　第十六条通知　　16.1本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。　　16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列X的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围　　16.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。　　

　　第十七条合同的解释　　本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。　　

　　第十八条生效条件　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。　　本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履　　行相关法律手续。　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________　　________年____月____日________年____月

工程施工合同廉洁协议书 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就_____________大厦变电所工程施工事宜，经协商一致，达成协议如下：

　　一、工程名称、地点及工程内容

　　1、工程名称：_____________大厦变电所安装工程

　　2、工程地点：上海市黄浦区_____________路_____________号

　　3、工程内容：1#变电所、2#变电所内设备安装，高压柜至变压器接线，变压器至低压柜接线，封闭母线安装，控制电缆安装，变压器、高压柜、低压柜、信号屏、支流屏等系列试验、调试、装表及送电等，直至工程经甲方及有关主管部门验收合格且交付甲方。

　　二、工程承包范围

　　变电所高、低压柜，变压器设备由甲方采购;乙方负责变电所的电业局标准化作业图框及标志，变电所模拟图版操作使用工具，计量装置，负荷监控，继电保护测试，高低压试验，电业局有关部门报竣验收，送电及承担所发生的全部费用;凡施工图纸载明的、隐含的或按照施工惯例应当完成的工作都属于本合同的承包范围。土建的设备基础接地，室内照明由甲方完成。变压器试验费由甲方负责。

　　乙方负责办理工程图纸审查、工程报竣、报验及供电手续，所需费用由乙方自行承担，除本合同另有约定外，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用。

　　三、工程总价

　　人民币_____________万元整(RMB：_____________万元)，一次性包死，不因材料、人工价格涨落等任何因素的变化而调整。该工程总价款均包括乙方完成本合同约定内容所需材料费、人工费、机械费和直接费、间接费、利润、税金、检测、损耗以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用。

　　四、付款方式

　　1、无工程预付款;

　　2、乙方完成1#变电所、2#变电所的设备安装、敷设高低压电缆、封闭母线时，乙方提交已完工程量报告、当期工程技术资料及请款报告，经甲方确认后三日内，甲方付给乙方工程款_____________万元人民币。

　　3、在全部工程竣工且乙方负责经电业局有关部门完成设备试验、机电保护试验并验收合格后，甲方支付乙方工程款_____________万元人民币。

　　4、乙方配合1#变电所、2#变电所及内外线经电业局等有关部门的整体验收并验收合格后;甲方支付乙方工程款_____________万元人民币。

　　5、全部工程验收合格后，乙方负责办理有关送电手续，在交付甲方并正式送电后三日内乙方报送结算报告及完整工程技术资料，甲、乙双方进行结算，结算值确定后×日内甲方支付至结算值95%。

　　6、余5%作为工程质量保修金，如工程无质量问题，甲方在保修期满一年后七日内无息付清。

　　7、甲方每次向乙方付款时，乙方应向甲方出具同等金额的合法有效发票，否则，甲方有权拒绝付款。

　　五、工程期限

　　1、开工日期：_____________年_____________月_____________日;

　　竣工日期：_____________年_____________月_____________日;

　　工期天数：30日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。

　　2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，致使停工或无法正常施工的，经甲方书面确认后，工期相应顺延，甲方不承担其他责任。

　　六、项目设计方案、施工要求及方案

　　1、乙方应根据甲方确定的方案施工，在此基础上，乙方可在合同签订后×日内向甲方提供其他方案的合理建议，经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任，乙方仍应对工程质量承担责任。

　　2、乙方应当进行图纸审查，尽到足够的注意。对于图纸的明显错误，例如相关尺寸规格、标高、数量、洞口位置、技术参数等的不一致，各专业图纸之间可能存在的对同一空间部位、同一事项的表述存在不一致乃至漏项，乙方应当在收到图纸后×日内向甲方书面报告，并根据甲方的指令执行。因乙方未及时向甲方报告而造成的工期延误或工程量增加、损失，由乙方承担。

　　七、保修责任

　　工程保修期为两年。自工程经电业局等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算两年保修期。双方另行签订《建筑工程质量保修责任制度》，作为本协议的附件。

　　八、乙方的其他责任

　　1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家、上海市的有关规定及本合同要求，进行施工。

　　2、其他施工单位已施工完毕并交予乙方施工的部位、乙方承包范围内的在建工程及已竣工工程，均由乙方承担成品、半成品保护责任,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，并承担半成品、成品保护所需全部费用。

　　3、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。

　　4、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。乙方应配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。

　　5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。

　　6、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。

　　7、乙方必须每天将垃圾集中于甲方指定地点，保持施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。

　　乙方在撤场前，应当清理好工地，清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到工程交付的标准，使现场和工程处于清洁和安全的状况，达到甲方满意的标准。

　　8、乙方进场施工前，甲、乙双方进行工程交接，并填写交接清单，交接清单经双方签字后作为合同附件。乙方进场施工，即视为现场具备施工条件或虽有瑕疵但乙方自费解决并不要求延长工期，乙方不得以施工现场不具备施工条件或存在瑕疵为由，作为工程存在质量问题或工期延长的抗辩理由，不得向甲方主张任何权利。

　　9、本合同签订时，乙方已认真考察工地并充分了解了工地位置、周边情况、道路、作业空间狭窄、起卸限制及任何其他足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。前述因素不予延长工期、不予增加费用。乙方保证在约定的工期内将符合本合同约定并符合国家规定交付条件的工程竣工交付甲方。乙方任何因忽视或误解前述情况，不得因此提出索赔或工期延长。

　　九、有关安全生产和防火责任

　　1、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切损失。

　　2、由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。

　　十、违约责任

　　1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或乙方逾期履行任何其他义务的，每逾期一日，乙方应当承担人民币_____________元的违约金，逾期十五日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担工程总造价20%的违约赔偿金。

　　2、乙方未按本合同规定履行义务，经甲方提出后仍不能按甲方要求改正的，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总价款20%的违约金，由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失)，由乙方承担。

　　3、乙方在保修期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款5%的违约金，且甲方另行委托他人进行保修所发生的费用均由乙方承担。

　　4、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或电业局相关部门要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定，或乙方未按甲方或电业局相关部门要求整改逾期达×日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令要求仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担本合同约定工程总造价20%的违约赔偿金。

　　5、甲方逾期付款的，每逾期一日，应当承担按应付款额同期银行贷款利率计算的违约金。

　　6、对乙方故意或疏忽导致的施工工艺不符合技术规范或不符合合同约定引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

　　7、因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。

　　8、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，包括已逾期支付的款项。

　　十一、附则

　　本协议壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　本协议签订日期： 年 月 日

工程施工合同廉洁协议书 篇16

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________。

　　工程地点：__________________球场环形塑胶跑道面层(格林斯博牌13厚全塑型自结纹塑胶面层)，篮球场(4块)、排球场(2块)塑胶面层(长河牌4厚型硅塑胶面层)。

　　二、劳务作业人员　

　　本工程自________年____月____日开工直至________年____月____日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求，要求年满18周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相应技术能力。

　　三、承包方式及范围

　　1、承包方式：______________。

　　3.2、工程承包范围及工作详细内容：

　　3.2.1、甲乙双方合同签订后，乙方根据工程实际情况编制《塑胶地坪专项施工方案》报送甲方，由甲方上报监理单位审批;　　

　　3.2.2、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。　　

　　3.2.3、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划，必须达到一次性满足工程需要。　　

　　3.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审(一式四份)。　　

　　3.2.5、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件(材料合格证、出厂检验报告等一式四份)报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准按照《上海团体标准》(301X1002-C003-20)执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。　　

　　3.2.6、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐蔽验收，经验收合格后方可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。　　

　　3.2.7、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。　　

　　3.2.8、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工，　　且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及监理单位进行隐蔽验收，经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。　　

　　3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工，没工作班必须做到活完料尽场地清，并负责做好成品保护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。　　

　　3.2.10、乙方负责自身安全，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责，甲方不承担由此造成的任何费用。

　　四、工程款支付　　合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的30%，全部加强层施工完成经验收合格甲方支付给乙方合同造价的30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的____________%，工程竣工验收合格后30天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方按照结算总价的95%支付乙方工程款，剩余5%作为保修金，保修期为________年，保修金在保修期满________年后30天内无息退还乙方。

　　五、工期　　合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为____日历天，自________年____月____日起至________年____月____日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付20元天的工期延误违约金，并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。

　　六、质量与验收　　若因乙方原因不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方承担，若需返工处理的，乙方必须无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金;施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样(原材料和成品)，样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为《上海团体标准》(301X1002-C003-20)，工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方承担，否则由乙方承担，并承担由此造成的一切后果。

　　七、质量保修期限　　本工程保修期为________年，在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量　　缺陷或质量问题，乙方需提供无偿维修服务;质保期为________年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏，乙方提供有偿服务，具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。

　　八、甲方权利和义务

　　9.1、提供工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地;

　　9.2、按照合同约定支付乙方工程款;

　　9.3、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。

　　9.4、负责工作安排，质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。

　　9.5、负责工程施工的组织与协调及技术质量安全场容等方面的交底。

　　9.6、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。

　　9.7、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　9.8、向乙方负责人进行安全和技术交底，编制工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　日期：____________

工程施工合同廉洁协议书 篇17

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照______法，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，经甲、乙双方协商，就本工程承包事项达成一致签订本合同。

　　(一)工程概况

　　1.装饰施工地点：

　　2.住房结构：

　　3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　4.承包方式包工包料。

　　5.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　(二)工程价款及结算的约定

　　1.工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日施工方进场支付1000元订金，第二次付款时扣除

　　(2)第二次施工过程中工期进度过半支付工程总造价50%合计_________元

　　(3)第三次竣工验收当天支付工程总造价40%合计_________元

　　(4)第四次竣工后三个月工程无质量问题，剩于10%甲方支付乙方合计_________元

　　(5)工程保修期两年。

　　工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　(三)关于材料供应的约定1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。

　　如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。

　　如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

　　如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　(四)关于工程质量及验收的约定1.本工程执行08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、31/30–1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.本工程由________方设计施工方案。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

　　5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

　　事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。

　　若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　6.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。

　　如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　(五)有关安全生产和防火的约定

　　(六)其它事项

　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。

　　并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

　　按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。

　　未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　(七)违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

　　(八)纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

　　(九)合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　(十)本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方：___________乙方：___________

　　____年_____月_____日

工程施工合同廉洁协议书 篇18

　　工程施工过程中稍有疏忽就会发生诸多的各种各样的安全事故,那么在签订工程施工居间合同时需要注意哪些问题呢 以下是在小编为大家整理的工程施工居间合同范文，感谢您的欣赏。

　　工程施工居间合同范文一

　　甲方(委托人)：

　　联系地址：

　　乙方(居间人)：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项:甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金 万元。

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的3%。

　　2、居间成功后，在甲方签订合同时向乙方支付 整， 正常施工的一个月内，应向乙方支付*元整;在正常施工的两个月内，应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担差*等费用)。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地： 合同签订日：

　　甲方：(盖章)： 法定代表人或委托代理 人：

　　乙方(盖章)： 法定代表人或委托代理人：

　　工程施工居间合同范文二

　　甲方(委托人)： 身份证号码：

　　乙方(居间人)： 身份证号码：

　　本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。

　　2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。

　　2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

　　2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　4.1本项目居间报酬为

　　4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之 。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。

　　4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

　　4.4 报酬支付到指定账号。

　　账户名：

　　账号：

　　五、保密事项

　　5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　六、合同终止

　　6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。

　　6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。

　　8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　签订日期： 年 月 日

　　工程施工居间合同范文三

　　委托方： ( 以下简称甲方)

　　居间方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：

　　一、甲方委托乙方： 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。

　　二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)

　　1、项目工程名称：

　　2、项目工程地点：

　　3、项目工程内容：

　　4、项目工程造价：

　　三、居间费用：

　　1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。

　　2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。

　　3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

　　四、居间费用(报酬)付款方式：

　　1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程量为准。

　　2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。

　　五、违约责任：

　　甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。

　　六、合同及法律生效：

　　本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。

　　甲方： 乙方：

　　年月日：

工程施工合同廉洁协议书 篇19

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本合同实施的工程内容，为明确甲、乙双方的权利、义务，确保工程顺利实施，经双方友好协商达成一致意见，特签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程运距：

　　二、工程日期

　　工程有效期限_________天（含法定节假日）

　　开工日期______年______月______日；竣工日期______年______月______日

　　三、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　四、合同价款

　　金额（大写）：___________________________________元（人民币）；：____________元（人民币）。

　　五、工程承包范围和内容

　　1、承包范围及内容：施工段施工图纸标注红线范围内，本合同约定的全部工程内容。

　　2、乙方应当全面完成承包范围内的全部工作内容：

　　（1）本合同约定承包范围正常施工所需全部工程内容包括：本工程所需的原材料、机械设备，劳动力及技术装备的组织等。

　　（2）办理现场明确范围内土石方的爆破及相关手续的办理。

　　（3）土石方的场内调配及外运、弃渣。

　　（4）开挖后边坡支护及周边建筑物、居民居住区的隔离防护。

　　（5）承包范围内图纸或业主要求的预留预埋工作。

　　（6）土石方开挖及运输过程中的清洁工作。

　　（7）负责施工作业范围内的一切安全保卫工作及文明施工工作。

　　六、双方义务与责任

　　1、发包人派驻的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　2、监理单位委派的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　发包人委托的`职权：_____________________________________；

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：________________________________。

　　3、不实行监理的，工程师的职权：___________________________________。

　　4、承包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：_________________________________________________。

　　5、发包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　七、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件。

　　2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接通。

　　3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已接通。

　　4、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工后3天内。

　　5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工后30天内。

　　6、水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。

　　八、工程验收

　　1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。

　　2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确。

　　3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

　　4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。

　　5、挖基坑专职质量检查员应会同业主单位和监理单位共同对基坑进行质量监控和及时验收。

　　6、混凝土施工前专职质量检查员应对钢筋模板进行全质量检查和技术复核。

　　九、材料提供

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　十、合同价款支付方式

　　1、乙方垫资施工至_______后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的_______%工程款。

　　2、工程验收合格后，付至工程总造价的_______%。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的_______%；备案完成后付到工程决算款_______%。

　　4、余留工程款的_______%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

　　十一、保修期限

　　质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

　　十二、违约责任

　　1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价_______%的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳_______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交乙方向甲方交纳_______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

　　十三、争议解决

　　如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　______年___月___日

工程施工合同廉洁协议书 篇20

　　甲方:___________

　　乙方:___________

　　经过甲乙双方协商同意打(吃水井工业用井灌溉用井)一眼，协商条件如下:

　　1.井深___________根管，管高_________，直径_________.

　　2.价格每根水泥管_____元.打井地点在__________________________

　　3.甲方负责打井队的吃住.香烟.物品看管和所用的电费.压水.跟班.机油.柴油以及拉管运费，负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿，下管人工等事宜.

　　4.乙方负责机井能按拔水泵为标准，负责井管费用，不负责出水量大小.

　　5.打井进料前预支___________元，其余放架子算清帐，不欠帐.

　　6.双方各自负责自己人员安全问题.

　　7.如果发生纠纷，由甲乙双方签字负责人负责，以此为据，双方共同遵守.

　　电话:

　　电话:

　　甲方负责人:

　　乙方负责人:

　　________年____月____日

工程施工合同廉洁协议书 篇21

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容： 所有需要消防防火封堵的部位。

　　4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。

　　二、工程工期

　　1、合同工期：总工期为 日历日，开工日期暂定为 年 月 日，具体开工日期以甲方书面通知为准。

　　2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟一天，乙方向甲方支付￥ 元的违约金;工期延迟累计达到10日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。

　　三、工程价款及支付方式

　　1、价款

　　(1)本合同采用包干单价方式计价，包干单价为： 元/平方米，合同面积为 ㎡，总价为人民币 元(大写： )。包干单价包括但不限于人工费、材料费(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。

　　(2)工程施工用水、用电由总包单位提供接口，乙方自行装表计量，按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。

　　2、付款方式：

　　(1)通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%;

　　(2)剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清，质保金不计息;

　　(3)乙方在收取工程款时，需向甲方提供国家足额正规发票，否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。

　　四、双方权利与义务

　　1、甲方权利与义务。

　　(1)甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、材料、进度、施工管理进行监督及管理。

　　(2)甲方应及时确认有关的方案、图纸，协调与工程有关的问题。

　　(3)甲方应及时提供施工所必需的各种资料。

　　(4)甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。

　　(5)甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。

　　(6)甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

　　(7)甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月内完成结算。

　　2、乙方权利与义务。

　　(1)执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。服从甲方及监理对工程质量、材料、进度、安全文明施工等方面的管理。

　　(2)从总包单位指定的水电接驳点接驳施工用水用电，与总包单位协商好水电费。

　　(3)合同签订后3日内将完整的施工组织设计报监理及甲方确认，按监理及甲方同意的方案组织施工。

　　(4)工程需要的材料由乙方供应和运输至现场并保证产品质量，乙方负责材料保管。乙方材料进场前，须提前1个工作日书面通知甲方及监理，进场时经甲方、监理共同验收并作书面记录。

　　(5)做好施工安全措施;遵守有关环境保护规定，采取措施控制和防范对环境的污染和危害;做好成品和相邻物品的保护(如房屋结构、各种管线等);并承担由此造成的一切经济损失及法律责任。

　　五、工程质量及验收标准

　　1、本合同规定的乙方承包范围内的各分部分项工程，按规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方的要求进行施工和验收，工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及成都地区消防部门的验收标准，最终以消防部门通过验收并出具验收合格证为准。

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出场合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有全部对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3、完成所有的工程内容，具备竣工验收条件时，乙方按工程竣工的有关规定提请甲方进行竣工验收。提请竣工验收应提供完整的竣工资料和防火封堵施工记录报告报告各2份。甲方在收到乙方提交的防火封堵施工记录报告和相应的资料后组织有关单位、部门(包括消防部门)进行验收。

　　六、材料的提供

　　1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

　　2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

　　3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。

　　七、保修责任

　　1、双方约定为：

　　保修期： 年;保修范围：所有施工项目。

　　2、保修期从具体竣工之日起算，保修期间发生维修,该维修项目从维修完成之日起另行计算保修期。

　　八、违约责任

　　1、甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的 %。

　　2、乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付相当于合同总价的万分之五违约金，若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　3、乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为 元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。

　　4、乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的，乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

　　九、争议解决

　　本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十、其他

　　1、本合同经双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：

　　签约代表：

　　签约时间： 年 月 日

　　签约地点：

　　乙方(公章)：

　　签约代表：

　　签约时间： 年 月 日

工程施工合同廉洁协议书 篇22

　　甲方(发包方)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　乙方(承揽人)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　甲方为根据山西省煤炭资源整合政策合法存续的煤炭生产企业，乙方为具有煤矿巷道及相关设施施工资质的企业。经甲乙双方友好充分协调，根据《中华人民共和国合同法》及相关部门规章，结合工程的具体情况，双方达成以下合同内容，以资共同遵守：

　　第一条 工程名称及工程地点

　　工程名称：山西忻州神达安茂煤业有限公司所属矿井巷道掘进及巷道设施工程。

　　工程地点：山西忻州神达安茂煤业有限公司所核定的矿区范围。

　　第二条 工程内容

　　甲方将公司所属矿井的巷道工程及巷道掘进相关工程由乙方承担施工。(后附工程量一览表)

　　第三条 工程价款及支付方式

　　1、承包单价为副井每米6100元，主井每米5600元(注：副井采空区不包括材料、排水)，双方结算的依据参照施工预算和乙方施工期间的成巷率达100%的工程量的90%逐月结算。甲方对乙方施工期间的进度及质量具有监督权和验收权。施工期间，双方另行制定施工进度确认函，该确认函结合施工预算为双方结算的最终依据，双方对此计价方式协商认可。如有隐蔽工程或合同外的工程价格按《煤炭(20xx)》定额计价。

　　2、乙方剩余应得的10%工程款，经双方确认具体金额后作为施工期间的工程质量保证金。乙方在施工结束后，井下巷道及相关工程完工并经甲方及监理公司竣工验收合格后，支付乙方5%。验收后壹年期内，在此时间甲方如发现乙方存在工程质量问题(不包括不可抗拒的外在因素造成的质量问题)，则有权单方面摔跟头应付乙方总工程款的5%部分。如在甲方及监理公司竣工验收合格，投产壹年后，如无施工质量问题，一个月内甲方向乙方全额支付双方认可的5%部分施工结算款项。

　　第四条 乙方施工期限为本合同签订之日起七个月之内(遇特殊情况可顺延)。

　　第五条 双方在签约之前所形成的《会议纪要》作为本合同的附属条件，亦为双方履行本合同的法律文件之一。

　　第六条 甲方的权利与义务

　　1、乙方应当按照四方所属矿井的设计图纸施工，四方有权监督乙方的施工情况，如发现乙方施工不当或施工错误，四方有权要求乙方停止施工。

　　2、四方所属矿井因政策原因而临时停止建设或临时停产时，有权要求乙方停止施工，并不承担向乙方支付报酬的义务。

　　3、甲方有义务向乙方提供施工期间所必须的机器设备，甲方提供的施工设备乙方有权验收，如果发现甲方提供的机器设备不符合施工要求和安全标准的，乙方有权要求甲方予以更换。如乙方验收后发现设备不符合施工要求，仍继续施工所造成的相关责任由乙方负责，由此而造成的损失由乙方承担。

　　4、在乙方施工期间，所产生的工程煤由甲方处理。

　　5、甲方应该按照合同的约定向乙方支付报酬。

　　6、甲方应保证向乙方提供的技术资料及相关井巷图纸的准确性、完整性。

　　7、甲方有权要求乙方成立项目部，健全相应的管理机构，提供具体参与施工所应具备的具有相同“六长”的管理人员及相关技术人员，并应向甲方提供所配各人员的资质证明材料，相关的工资等由乙方承担。同时，甲方应配备相应的“六长”人员。甲方配备的“六长”人员有权监管乙方配备相关人员的职责和权力。

　　8、甲方对乙方的施工质量有权检查和验收，如验收时发现不符合相关的施工技术要求，甲方有权在乙方应得的报酬中做相应的等值的扣款，乙方对此表示同意。

　　9、甲方及甲方所属的总公司有权制定相关的安全规章，乙方应当遵守执行。施工前期，乙方应向E1=【方提供其相应的安全、技术等规章，作为双方履行合同的附件】。

　　10、甲方提供乙方的施工条件

　　1)供电系统

　　甲方提供：300A以上(包括300A)的开关和高压侧的电缆及设备，高压侧供到距离工作面的200米处，低压侧的供电设施由乙方自行解决。高压侧的电缆及设备由乙方负责安全、维护、检修，在此过程中发生的费用由乙方全部承担;

　　2)运输系统

　　开口施工甲方提供一40T正装刮板机，长度达到100米时，甲方提供600m的施工皮带设备及皮带保护，乙方负责皮带及保护的安装、使用、维护及管理，在此过程中发生的费用由乙方全部承担;

　　3)通风设施

　　甲主方只提供局扇，风筒及辅助材料及相关配套设施。乙方负责局扇的安装、使用、维护及管理，在此管理过程中发生的费用由乙方全部承担;

　　4)压风设施

　　甲方提供压风设备及四寸的压风管路，在施工过程中乙方负责管路的安装、使用、维护及管理，在此过程中发生的费用由乙方全部承担，如果另行安装或改变设施，由此发生的费用由甲方承担;

　　5)排水设施

　　所有的排水设施由甲方配备乙方使用及维护;

　　6)供水设施

　　甲方提供的供水管路，乙方负责管路的安装、维护及管理，在此过程中发生的费用由乙方全部承担;

　　7)甲方提供的材料

　　设备非人为损坏刮板机、皮带的变速机、电机及价值在500元以上的配件甲方承担，安装更换在500元以上产生的费用由甲方全部承担。500元以下由乙方承担。人为造成的损失乙方承担。

　　8)技术方面

　　在施工期间，测量测绘由矿方负责。

　　第七条 乙方的权利和义务

　　1、乙方施工的工程经甲方验收后，有权要求甲方根据验收合格的工程量依据双方确定的结算标准支付相应的报酬。

　　2、乙方应严格按照国家法律、省级及地方法规、规定和甲方公司的安全规章施工。

　　3、施工期间乙方配备的相关技术人员及施工人员由乙方聘用，乙方承诺所聘用的相关技术人员及施工人员具有施工资质，并向甲方提交相应的资质证明材料报甲方备案。相关技术人员的培训费用、劳动保护费用、工资、工商保险等由乙方承担。

　　4、乙方施工过程中所需的机器设备及相关施工设施乙方有权要求甲方采购，乙方验收后的用于施工的机器设备等应符合国家制定的行业标准，乙方验收后如因机器设备不符合国家标准而导致施工延误或发生安全责任事故由乙方承担全部责任。

　　5、施工期间，乙方为施工安全事故第一责任人，如发生安全事故由乙方承担全部法律责任。如在施工过程中发生安全事故乙方为安全事故责任的承担者。

　　6、乙方应当在施工期间向甲方提交安全的施工方案、措施，该施工方案及措施作为本合同的附件。

　　7、同一时段如因工程进度的需要安排其他施工队伍同步施时，乙方应给予配合，不得无故设置障碍影响甲方其他工程施工队伍的施工进度。

　　第八条 材料采买要求

　　1、乙方所用的材料由乙方向甲方材料科领用，所于乙方的在结算时从工程款中扣除。

　　2、乙方应随时按监理的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。

　　3、乙方应采取有效的成品保护措施以确保自己采购加工的所有用于本工程的材料和设备的外侧的完好。

　　第九条 本合同签署之起叁日内，乙方一次性向甲方足额缴纳100万元人民币的安全风险抵押金，作为乙方安全施工的担保金。如乙方施工期间发生安全责任事故而导致甲方承担相关责任之情形，任何一方违反本合同，应负责赔偿守约方一切经济损失，该损失包括但不限于守约方已经发生、即将发生的损失，也包括守约方期得的利益损失，以及守约方为解决解议而支付的律师费、差旅费。

　　第十条 争议的处理方式

　　在本合同履行中产生争议，协议各方应本着客观公正的原则协商解决，协商不成向甲方住所所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条 未尽事宜

　　本合同的未尽事宜由合同各方通过友好协商解决，并签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同签订后甲方不得无故终止本合同，否则应赔偿乙方的一切经济损失。

　　第十二条 合同的生效

　　本合同自合同各方签字、盖章之日起生效。

　　第十三条 合同文本

　　本合同一式四份，合同各方各执两份，具有同等法律效力。

　　1、乙方资料证明材判文件

　　2、双方签约之前形成的会议纪要

　　3、乙方配备相关技术人员资质证明材料

　　4、双方认可的计算依据

　　5、乙方对施工负责人的授权委托书

　　6、乙方对相同“六长”的技术管理人员的委托书 (签署页，由合同各方签字盖章)

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同廉洁协议书 篇23

　　浙江——工程项目管理有限公司 (甲方)

　　建德——电力有限公司 (乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料， 应从国家定点厂家采购， 并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：102496元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分 2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

　　代表： 代表：

　　年月日年月日

工程施工合同廉洁协议书 篇24

　　合同编号：

　　发包方(甲方)：铁通　　　　　　中心

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条　工程概况

　　1.工程名称：　　　　　　　　　　　;

　　2.工程地点：　　　　　　　　　　　;

　　3.工程范围和内容：　　　　　　　　　　　　 。

　　第二条　甲方权利和义务

　　1、 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务;

　　2、 提供必要的施工条件;

　　3、 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表;

　　4、 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;

　　5、 在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;

　　6、 按合同约定按时向乙方支付工程款。

　　第三条　乙方权利和义务

　　1、 必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;

　　2、 应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;

　　3、 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;

　　4、 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包;

　　5、 精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;

　　6、 合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案;

　　7、 严格按设计文件及《gb/t50312-20__》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;

　　8、 做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任;

　　9、 服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;

　　10、 线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。

　　11、 施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。

　　第四条　工程期限

　　本工程开工日期　　　　　年　　　 月　　　日，竣工日期　　　　　年　　　　月　　　　日。

　　第五条　竣工验收

　　1、 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20__]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。

　　2、 甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3、 验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

　　第六条　质量保证

　　1、 保修期限：工程竣工验收通过后十二个月;

　　2、 保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。

　　第七条　工程考核

　　1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款　　 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。

　　2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

　　3、不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款　　%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。

　　4、未按期按铁通网建[20__]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

　　第八条　工程价款的结算与支付

　　1、本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为　　　 。

　　2、工程竣工后，由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服[20__]262号文件执行。

　　3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分)，乙方同意按浙铁通计建[20__]303号文的规定调整相关费率后下浮　 %。

　　3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金)，待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。

　　第九条　合同解除

　　1、 双方协商同意可解除本合同。

　　2、 未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。

　　3、 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。

　　4、 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使合同无法履行;

　　(2)因一方严重违约致使合同无法履行。

　　5、 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　第十条　争议解决方式

　　在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十一条　其他

　　1、 乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;

　　2、 本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力;

　　3、 本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。

　　甲方(盖章)　　　　　　　　　　　　　　乙方(盖章)

　　地　址：　　　　　　　　　　　　　　　　地　址：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　委托代理人：　　　　　　　　　　　　　　委托代理人：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

　　电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

　　签约日期：　　　年　　　月　　　日

　　签约地点：

工程施工合同廉洁协议书 篇25

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工 期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。

　　第二条 甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人： 姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条 各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条 工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条 验收

　　甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。

　　第七条 工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

　　第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　签订日期：

工程施工合同廉洁协议书 篇26

　　甲方：_________________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国民法典》

　　和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：__________户外广告牌施工 。

　　2、数量：暂定长(__________米，高__________米，约_______________平方米;最终按照实际工程量据实结算;详见本合同附件一(报价单)。

　　3、材料与报价表：详见本合同附件一。

　　4、安装地点：_________________________，具体安装地点依甲方提供的安装指示图的指示。

　　5、项目内容：按照双方审定的施工图纸广告牌施工

　　二、合同价款及付款方式

　　1、合同价款

　　甲方应支付给乙方的工程费用：按照每平方米人民币_______________计算，工程量暂按__________元(大写：_______________元整)，工程总造价最终按照实际工程量据实结算。该款项已包含材料费、施工制作、安装费、人工费、运输费、广告牌画面及广告牌审批等广告牌施工制作、安装涉及的所有费用，甲方无须再支付任何款项予乙方。

　　2、付款方式

　　①甲方于合同生效后_____日内支付乙方合同总额_____%的款项，即人民币__________元整，即大写：_______________元整。

　　②广告牌整体安装验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的_____%，即人民币__________元整，即大写：__________元整，在广告牌安装完毕后_____日内支付。

　　③广告牌整体安装验收合格45天后，甲方支付给乙方合同总额的_____%，即人民币__________元整，即大写：__________元整。

　　④合同总额的_____%的费用作为广告牌的工程质量保证金，即人民币__________元整，即大写：__________元整，待一年质保期到期后_____日内，甲方一次性支付给乙方。

　　⑤以上工程费用乙方均应向甲方出具等额的合法有效的广告牌制作发票，否则甲方有权拒付而不承担任何责任。

　　三、制作、安装方式及质量、安全要求

　　1、甲、乙双方共同负责户外广告牌的审批手续及做好相关部门的协调工作。

　　2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责广告牌制作、运输和安装的整个过程。

　　3、乙方保证严格按照本合同附件一、二的标准制作、安装广告牌，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证广告牌结构达到设计强度的要求。

　　4、乙方保证广告牌制作、安装符合国家规定的户外广告标准及相关的质量标准。

　　四、制作、安装工期

　　1、乙方应在年并书面通知甲方验收。

　　2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。

　　五、制作、安装的验收

　　甲方须在_____个工作日内完成验收，并书面通知乙方验收是否合格。若最终验收不合格，乙方应在接到甲方验收不合格的书面通知之日起_____日内返工;并书面通知甲方再次验收，若仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付本合同总价款_____%的违约金，该违约金不能弥补甲方损失的，乙方予以补足。

　　六、双方权利和义务

　　1、甲方应向乙方提供广告牌制作所需的图纸资料，保证其内容符合法律、法规的规定。

　　2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　3、严格按照双方约定制作和安装广告牌，因广告牌的质量、安全问题等引起的所有事宜，均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　4、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。

　　5、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电，施工过程中产生的电费由乙方自行承担。

　　6、乙方应当保证所有工程材料及施工程序符合国家标准或行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合国家标准，并提供相应国家认证证书。

　　7、乙方应当确保安全施工，乙方所有施工工作人员之用工手续、保险手续均由乙方自行负责，因广告牌施工而发生之工伤责任、致人损害的人身赔偿、财产赔偿责任由乙方负责。

　　8、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。

　　9、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。

　　10、乙方为本项目的广告牌提供贰年的保修期，期限从将乙方广告牌交付甲方使用之日起开始计算，从验收合格后一年内乙方负责免费保修、保养;一年后保修收取人工费、材料费，保修费用由甲方核定支付给乙方。保修期内，并保证广告画面夜间亮化达到最佳亮化效果，户外广告灯免费保修一年，户外广告牌画面要达到最佳喷绘效果，但不在质保期内，如需更换画面，另行协商支付费用。

　　七、违约责任

　　1、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为__________元支付给乙方。

　　2、乙方不能按本合同的约定完成广告牌的制作、安装工作并经验收合格的，每项每逾期一日应向甲方支付违约金人民币__________元，逾期_____日甲方可以解除合同，并要求乙方支付本合同总价款_____%违约金，该违约金不能弥补甲方损失的，乙方予以补足。

　　八、其他事项

　　1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。

　　2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　___________年_________月_______日___________年_________月_______日

工程施工合同廉洁协议书 篇27

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　乙方年开发建设工程，地上建筑层数为层，建设总面积为平方米。根据《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程建设管理规定》、《吉林省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》及国家、省市有关文件精神，应同步建设人防工程平方米，于年月建成。经双方协商，签订本协定。

　　一、工程建设标准及要求

　　1、工程防护等级为级，战时功能为，平时功能为。

　　2、工程按《人民防空工程设计规范》(《人民防空地下室设计规范》)设计，按《人民防空工程质量检验评定标准》验收。

　　二、双方责任及任务

　　1、甲方责任及任务

　　(1)按时办理设计文件审批手续，合格后出具《人民防空工程施工图设计文件审查批准书》。

　　(2)工程竣工后及时组织防护专业验收。

　　2、乙方责任及义务

　　(1)委托具备人防工程设计资质的设计单位设计，年月底前报甲方审查。

　　(2)委托具备相应资质的施工单位施工，年月底开工。必须严格按照审核批准的施工图设计文件和国家强制性标准要求施工，因故确需变更设计的，必须经原设计批准部门批准。

　　(3)及时向具备相应资质的工程质量监督机构申请人防工程质量监督手续，选聘具备相应资质的监理机构承担工程监理工作。加强对工程的投资、质量、工期实施全面监督管理，在规定的时间内保质保量建成人防工程。

　　(4)必须在本协议规定的时间内竣工。工程竣工后，及时组织设计、施工、工程监理等单位进行竣工验收，并将完整的施工资料移交给城建档案馆和甲方。

　　(5)不能按时报送设计文件审查、开工和竣工以及不建或工程规模、工程质量达不到要求时，根据《中华人民共和国人民防空法》第四十八条、第四十九条、《吉林省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第三十一条及《中华人民共和国行政处罚法》的规定，承担相应的法律责任。

　　三、其它

　　1、本协议自双方签字盖章后生效，防护专业验收合格后终止。

　　2、本协议一式四份，双方各执二份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　负责人：_________________负责人：_________________

　　日期：________年____月____日 日期：________年____月____日

工程施工合同廉洁协议书 篇28

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：职工食堂装饰工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：食堂改造装饰装修(包括拆除工程;地面、墙面、天棚装饰工程;水、电安装工程等改造装修项目)。

　　二、资金来源：自筹

　　三、合同工期：开工日期：20xx 年 7 月 15 日;竣工时间20xx年10月15日;总工期 90天。

　　四、质量标准：达到国家现行装饰工程、安装工程施工验收规范合格标准

　　五、工程价款：

　　本工程预算总价为：380000.00 元(大写：叁拾扒万元整)

　　六、竣工决算:

　　1、按现场实际竣工验收合格工程数量计算。

　　2、竣工结算单价：以预算综合单价为准，材料涨跌不予调整。施工期间如遇人工费等政策性调整依据相关文件予以调整。结算时预算书中缺项项目执行20xx《**省建设工程量清单计价定额》及相关配套文件，材料单价按预算材料单价计算，预算中没有的材料单价按甲乙双方签证价格计算。

　　七、资金支付：工程开工进场时拔付 5万元，工程进度达80%时拔付 10万元，竣工结算办理后拔付工程结算总造价的95%，余下的5%作为质保金，自竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。

　　八、施工安全

　　乙方进场施工期间必须服从甲方相关人员指挥及管理，不得胡乱施工，在施工过程中发生的一切安全、质量事故概由乙方承担责任。

　　九、违约责任

　　本合同中关于承包人违约的具体责任如下：因承包人原因未能按本协议约定的工期完成承包人需向发包人支付3000元/天(30日内)，超过30天按6000元/天计算。双方约定的承包人其他违约责任：按国家相关法律规定执行。

　　十、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同廉洁协议书 篇29

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商， 由乙方承担 探矿工程， 为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：

　　一、工程项目：单孔孔深<200m(如果超过200m应由甲乙双方协议再定)

　　二、钻孔直径：钻孔Φ75mm，如果遇到特殊情况不得<Φ60mm

　　三、单价： (不含税)。

　　四、总工程量 m。

　　五、甲方责任和义务：

　　1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

　　2、甲方责任负责三通一平(电、水、路)场地平整及外部协调。

　　3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。

　　4、甲方提供乙方人员住宿(伙食、日常生活等自理)。

　　5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费(按实际标准计算)，如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方责任和义务

　　1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

　　2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

　　七、工程验收及付款方式：

　　1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收， 验收合格后，以实际进尺计算工程费。

　　2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的

　　费用元 , 乙方来回往返车费由甲方承担( 元 )。 全部工程结束后， 甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。

　　3、甲方支付给乙方工程费用(单孔结算),不得超过一周。

　　八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下， 甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。

　　九、其它：本协议未及事宜， 由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式四份， 甲乙双方各执两份， 本合同由双方代表签字之日起生效。

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

工程施工合同廉洁协议书 篇30

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方共同参与投标的 (以下简称主合同)，在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

　　第一条 工程实施责任及要求

　　1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。

　　2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

　　第二条 甲方责任

　　1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

　　2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

　　3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

　　4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。

　　5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

　　第三条 乙方责任

　　1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

　　2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

　　3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

　　4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金 元及相应的财务费 元。

　　5、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：本协议履约保证金 元。

　　6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

　　7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。

　　8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

　　9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后3日内传至甲方。

　　10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。

　　11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

　　第四条 印章管理

　　项目经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。

　　第五条 费用、结算与支付

　　1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。

　　2、甲方收取管理费为主合同总价的 %(含变更、索赔费用)。施工过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月30日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

　　3、甲方收到银行保函抵押金后7日内支付乙方。

　　4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后7日内支付乙方。

　　5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。 6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为： ，于每月30日前汇至甲方指定帐户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后6个月止。

　　第六条 违约责任

　　1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

　　2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、

　　质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。

　　4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。

　　5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。

　　6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的0.5‰。日向甲方支付滞纳金。

　　7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。

　　8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

　　第七条 其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。

　　第八条 因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条 附则

　　1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。

　　2、本协议一式三份。甲方二份，乙方一份。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　代表： 代表：

　　住所：

　　身份证号码：

　　年月日

工程施工合同廉洁协议书 篇31

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造价

　　工程造价为： 元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日